案例：

某工程施工說明書已載明僅「吊樑」施工須於夜間施工，

其他如站房結構體等工程等則可於日間施工，惟履約過程中卻因配合機關營運條件變更，針對其他項目，仍要求承商夜間施工，致廠商請求增加費用

機關抗辯：施工說明書保安措施「吊樑施工必須在夜間

，及其它須配合夜間作業時，乙方不得要求加價」。

法院判決：

審酌工程實務，夜間施工時數較日間工時為短，施工效率

亦較差，不僅壓縮施作工期及工率，且造成施作成本大

增，非廠商於投標簽約時可得合理預料之計價基礎變更及風險，如仍依原有契約效果給付工程款，自屬顯失公平，應許依情事變更原則請求增加給付。

（最高法院106年臺上字第2630號判決、臺灣高等法院106年建上字第4號判決）

本篇節錄自交通部政風處